Содержание:

Типовой договор на оказание услуг установки окон

Договор поставки пластиковых окон № __

г._______________ «____»___________2011 г.

Общество с ограниченной ответственностью ________________________, в лице директора __________________, действующий на основании Устава, с одной стороны и __________________________________________, в лице директора _______________________, действующего на основании ____________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется изготовить по размерам, эскизам, количеству, согласно Приложению № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора, демонтировать и установить окна пластиковые с подоконниками и отливами (далее Окна), в помещении _____________, расположенном по адресу: _______________________________, а Заказчик обязуется принять изделия и оплатить их на условиях, установленных договором.

1.2. Работы Исполнителем выполняются из собственных материалов и своими силами.

1.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ и окон несет Исполнитель до момента принятия этого результата Заказчиком. Данный факт подтверждается подписанным сторонами акта приема выполненных работ.

1.4. Право собственности на окна по настоящему договору переходит к Заказчику после подписания акта выполненных работ.

1.5. Срок гарантии на Работы и окна – 1(один) год со дня подписания акта выполненных работ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

— в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность;

— изменить условия настоящего договора в отношении результата работ, предусмотренные в Заказе, или отказаться от договора в любой момент при условии возмещении Исполнителю понесенных им затрат с учетом затраченного времени в связи с исполнением настоящего договора.

2.2. Обязанности Заказчика:

— предоставить помещение, подготовленное для проведения работ по демонтажу старых оконных блоков и установке новых, в том числе подвести электроэнергию напряжением 220В к месту работ.

— принять результат работ, выполненных Исполнителем, при отсутствии в нем явных недостатков;

— в случае обнаружения скрытых недостатков в результате работ сообщить об этом Исполнителю в течение трех рабочих дней с момента обнаружения;

— оплатить выполненные работы в порядке и размере, предусмотренном настоящим договором;

— выполнить весь комплекс работ по настоящему договору в течении 2 ( двух) недель со дня поступления авансового платежа, предусмотренного п.3.2. настоящего договора.

— передать результат работ заказчику по акту выполненных работ;

— предупреждать Заказчика о появлении обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполненных работ и не зависят от Исполнителя, и до получения от него указаний приостановить проведение работ. Появление вышеуказанных обстоятельств должно подтверждаться соответствующим актом и другими необходимыми в таких случаях документами;

— произвести доставку Окон до места проведения работ своими силами и средствами.

— Исполнитель гарантирует уплату всех налогов, сборов, пошлин, связанных с выполнением условий настоящего договора.

— уборка и вынос мусора, вынос демонтированных изделий, срезка монтажной пены после монтажа.

3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОР.

3.1. Общая стоимость по настоящему договору составляет: _______________(______________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС-18% — ____________ (_________________________) рублей __ копеек.

3.2. Оплата производится в следующем порядке:

— 50 % от стоимости договора, что составляет — ____________ (__________________________) рублей ___ копейки , в том числе НДС-18% __________рублей,

— окончательный расчет, в размере ____________ (__________________________) рублей ___ копейки , в том числе НДС-18% __________рублей, осуществляется в течение 10 рабочих дней после получения подписания сторонами акта выполненных работ.

3.3. Стоимость Договора на протяжении действия договора является неизменной.

3.4. Исполнитель гарантирует уплату в бюджет всех налогов , сборов и пошлин, связанных с выполнением условий настоящего договора.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ (РЕЗУЛЬТАТА) РАБОТ

5.1. Приемка окон Заказчиком по качеству осуществляется по месту установки: с оформлением акта выполненных работ.

5.2. При обнаружении дефектов в акте делается отметка об этом, и устанавливаются сроки для их устранения.

5.3. Устранение недостатков производится за счет Исполнителя.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

6.1. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

6.2.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по своевременному исполнению Договора, он обязан уплатить последнему неустойку (пеню) в размере 0,1 % стоимости Договора за каждый день просрочки.

6.3. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к настоящему договору подписываются обеими сторонами и являются его неотъемлемыми частями.

6.4. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

6.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством.

6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6.7.Договор вступает в силу и действует до ________________________г.

Типовой договор на оказание услуг установки окон

В настоящее время установка пластиковых окон стала обыденным делом. В то же В соответствии с пунктом 4 Правил Договор об оказании услуги.

Некачественное оказание услуги по установке пластиковых окон

«Центр услуг » предлагает Вашему вниманию примеры наших типовых Анкета Договор установки пластиковых окон для физических лиц — образец.

Можно ли обратиться в суд и расторгнуть договор на оказание услуг? Задает вопрос. Заключен договор на установку окон ПВХ. Окончание работ.

Некачественное оказание услуги по установке пластиковых окон У Вас должен быть договор на оказание услуг с указанием гарантийного срока.

Типовой договор на установку пластиковых окон — бесплатные советы адвокатов и юристов. Россия г. Биробиджан. Тема: договор на оказание услуг.

В договоре указано, что срок изготовления и установки окон пять дней. В договоре о выполнении работ ( оказании услуг) может предусматриваться.

Здравствуйте господа юристы! Обращаюсь к вам за советом. Ситуация следующая — Заказали в одной из фирм пластиковое окно с откосами. Приехали, поставили. На с.

Помните, что договор на оказание услуг (выполнение работ) по установке пластиковых окон (дверей и др. подобных конструкций).

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ и окон несет Исполнитель до момента принятия этого результата Заказчиком.

Типовой договор на оказание услуг установки окон

Типовой договор на оказание услуг монтаж окон

Договор подряда на производство и установку пластиковых окон

именуемый в дальнейшем « Заказчик », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем « Договор », о нижеследующем: 1.1. Исполнитель в рамках настоящего принимает на себя обязательства по поручению Заказчика произвести поставку Изделий, далее именуемых Изделия, комплектующие материалы и выполнить по данному Договору работы, далее именуемые Работы.

Типовой договор на оказание услуг монтаж окон

Центр оказания услуг

Далее всю необходимую работу с отделами предприятия выполнят сами сотрудники Центра оказания услуг. На сайте вы можете заполнить заявку на услуги АО «Газпром газораспределение Дальний Восток». подготовка и выдача ТУ до заключения договора о подключении; подготовка расчета планируемого максимального часового расхода газа; заключение договора о подключении; оформление акта выбора трассы газопровода; получение согласия основного абонента на подключение; выдача разрешения на производство проектно-изыскательных работ; подготовка ситуационных планов и планов газифицируемых помещений.

Договор возмездного оказания услуг

Это обусловило большую распространенность в юридической практике и сети Интернет образцов возмездного оказания услуг с различной степенью юридической проработки и предусмотренных условий.

Договор подряда на монтаж ПВХ окон

именуемый в дальнейшем « Заказчик », с одной стороны, и в лице.

действующего на основании. именуемый в дальнейшем « Исполнитель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем « », о нижеследующем: 1.1.

По настоящему Исполнитель производит монтаж ПВХ окон, согласно оформленному Заказу (Приложение №1 к настоящему Договору, являющемуся неотъемлемой частью).

Образец искового заявления (некачественная услуга по установке окон)

Стоимость составляла 32816 руб. Оплата мной была произведена в полном объеме, о чем имеются соответствующие чеки.

Согласно п. 6.7 договора, гарантийный срок на изделие был установлен на пять лет при условии правильной эксплуатации изделий, гарантийный срок на монтаж установлен на восемнадцать месяцев.

Информация о правах потребителей при установке пластиковых окон

В соответствии с требованиями ст. 8-10 закона РФ «О защите прав потребителей» при выполнении работ по изготовлению и монтажу оконных и дверных конструкций исполнители всех форм собственности до заключения договора обязаны предоставить потребителю необходимую и достоверную информацию о себе (исполнителе работ) и выполняемых работах.

Договор подряда на производство и установку пластиковых окон

Образцы документов

Популярное

Порядок расторжения договора найма жилого помещ.

Государственные органы исполнительной власти РФ

Расторжение договора купли-продажи

Дополнение к апелляционной жалобе

Нарушение трудового договора

Скачать образец договора подряда на производство и установку пластиковых окон:

ДОГОВОР ПОДРЯДА

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель в рамках настоящего Договора принимает на себя обязательства по поручению Заказчика произвести поставку Изделий, далее именуемых Изделия, комплектующие материалы и выполнить по данному Договору работы, далее именуемые Работы. Заказчик в рамках настоящего Договора обязуется оплатить стоимость Изделий, комплектующих материалов и Работ, а также создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке.

1.2. Изделия будут доставлены и установлены по адресу: .

1.3. Изделия поставляются в соответствии с утвержденным Заказчиком индивидуальным проектом – Техническим заданием (Приложение №1 настоящего Договора), калькуляцией – перечень работ и услуг (Приложении №2 настоящего Договора).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Осуществить поставку Изделий и выполнение работ, указанных в п.1 настоящего Договора, не позднее рабочих дней после частичной или полной оплаты. Исполнитель оставляет за собой право увеличить срок изготовления Изделий в связи с перезагрузкой производства.

2.1.2. Поставить все необходимые для выполнения всех указанных по настоящему Договору материалы, инструменты, приспособления и комплектующие.

2.1.3. Передать Заказчику Изделия в соответствии с настоящим Договором, а так же сдать выполненные работы по Актам приемки.

2.1.4. Безвозмездно исправить выявленные Заказчиком в процессе приемки и указанные в Акте приемки недостатки в течение календарный дней.

2.1.5. В ходе выполнения работ осуществлять необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. В одностороннем порядке изменить срок выполнения обязательств по настоящему Договору при невыполнении Заказчиком условий п.3 настоящего Договора (Стоимость работ и порядок расчетов).

2.2.2. Приостановить работы, немедленно известить об этом Заказчика, и до получения от него письменных указаний не возобновлять работы при обнаружении: не зависящих от Исполнителя обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору, либо угрожающих качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок, либо влияющих на финансовый результат работ. Составить об этом Акт соответствующего содержания и при этом могут меняться сроки выполнения работ.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Оплатить стоимость настоящего Договора в соответствии с. п.3.

2.3.2. Обеспечить на объекте возможность выполнения Исполнителем всех видов работ в указанные в настоящем Договоре сроки.

2.3.3. Присутствовать и принять Изделия при доставке, подписав соответствующий Акт о доставке, а также обеспечить сохранность Изделий до начала и во время проведения Работ. Если по каким-то причинам Заказчик сам не может присутствовать и принять Изделия при доставке, в таком случае от лица Заказчика должен присутствовать Представитель, действующий на основании доверенности – доверенное лицо.

2.3.4. Подписывать промежуточные Акты при необходимости, в том числе составленные согласно п.2.2.2.

2.3.5. В день окончания монтажа принять выполненные Исполнителем работы, подписав Акт приемки, при наличии недоделок либо мотивированных претензий к качеству указать их в Акте.

2.3.6. Ознакомиться с Инструкцией по эксплуатации Изделий и соблюдать ее в процессе эксплуатации Изделий.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Исполнителя и возместив ему расходы, произведенные им до этого момента в целях надлежащего исполнения настоящего Договора (т.е. оплатив ему стоимость уже изготовленных Изделий, заготовленных материалов, выполненных работ и оказанных услуг).

2.4.2. Требовать безвозмездного исправления только тех недостатков, которые выявлены в процессе приемки Изделий и выполненных работ, и указаны в Акте, а так же скрытых дефектов, если их выявление в процессе приемки было невозможно.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору согласована сторонами в Приложении и составляет рублей (без НДС).

3.2. При подписании настоящего Договора Заказчик производит оплату (предоплату) Договора в размере рублей.

3.3. Датой начала срока исполнения по Договору считается следующий день после подписания настоящего Договора и приложений, а так же поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя.

3.4. Установка Изделий осуществляется при поступлении 100% денежных средств от стоимости Договора на расчетный счет или в кассу Исполнителя.

3.5. Стоимость настоящего Договора может измениться в процессе исполнения Договора в связи с изменением перечня комплектующих, работ и услуг, о чем составляется Акт или Дополнительное соглашение сторонами.

3.6. Заказчик гарантирует оплату, связанных с выполнением условий настоящего Договора.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ИЗДЕЛИЙ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Дата доставки Изделий до Заказчика по указанным реквизитам для связи сообщается не менее чем за дней.

4.2. При доставке Изделий приемка осуществляется на объект Заказчика непосредственно в момент доставки. Заказчик принимает Изделия поштучно и по качеству методом визуального осмотра на предмет соответствия индивидуального проекта (технического задания), и отсутствия видимых дефектов, о чем подписывается Акт.

4.3. Заказчик несет ответственность за свое отсутствие на объекте в момент доставки Изделия. Повторная доставка назначается Исполнителем и оплачивается дополнительно до доставки.

4.4. Исполнитель несет все риски потери и повреждения Изделий до момента передачи Заказчику. Заказчик несет все риски и потери или повреждения Изделий с момента их поставки в соответствии с п.4.2 настоящего Договора.

4.5. Дата и время выполнения работ по Договору доводятся до Заказчика по указанным реквизитам для связи не менее чем за дней.

4.6. Работа принимается Заказчиком или его доверенным лицом и Сторонами подписывается соответствующий Акт.

4.7. Правила приемки Изделий и проведения работ указаны в Приложении №3 настоящего Договора.

5. ОВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

5.2.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Исполнитель обязан Заказчику уплатить неустойку (пеню) в размере % стоимости Договора за каждый день просрочки.

5.3. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору подписываются обеими Сторонами и являются его неотъемлемыми частями (Приложение №4 Договора).

5.4. В случае монтажа Изделий не силами Исполнителя, последний не несет ответственности за качество установки, за хранение эксплуатационных характеристик Изделий. Гарантия на монтажные работы в данном случае не предоставляется.

5.4. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

5.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством.

6.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если неисполнение принятых на себя Сторонами обязательств явилось следствием природных явлений, иных действий внешних объективных факторов и прочих установленных обстоятельств непреодолимой силы, за которые поименованные выше стороны не отвечают и фактически предотвратить неблагоприятное воздействие таковых они не имеют возможности.

6.2. При наступлении указанных в п.6.1 обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему договору, должна в кратчайший срок известить о них в письменном виде другую сторону, с приложением соответствующих свидетельств.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, действует до исполнения Сторонами всех обязательств по Договору и считается исполненным после подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ, а также документов на доставку Изделий и проведения всех взаиморасчетов.

7.2. Все устные или письменные договоренности о порядке производства работ, перечня работ, их сроков, порядка оплаты достигнутые сторонами до заключения Договора, оформляется исключительно в письменной форме, обязательным указанием сроков, размеров и иных характеристик работ и условий, в виде приложений к Договору, являющегося его неотъемлемой частью.

7.3. При гарантийном обслуживании гарантия не действительна в случае:

  • если Изделия были установлены не специалистами Исполнителя;
  • если неисправности Изделий вызваны механическими повреждениями, разборкой и другим посторонним вмешательством в конструкцию Изделия, эксплуатацией с нарушениями требований инструкции.

7.4. Гарантия по настоящему Договору ограничена следующими сроками со дня выполнения работ или поставки Изделий: Гарантия на Изделия составляет месяцев, Комплектующие – месяцев, Работы – месяцев.

7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

7.6. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

  • Индивидуальный проект Изделия – Техническое задание (при подписании Договора);
  • Приложение №1 к Договору на Изделия, комплектующие, выполнение работ и доставку (при подписании Договора);
  • Акт приема выполненных работ и другие Акты (в процессе исполнения Договора);
  • Дополнительное соглашение об изменении условий Договора, в случае его оформления;
  • Правила приемки Изделий и подготовки к монтажу.

7.7. Все уведомления по настоящему Договору производится по реквизитам, указанным в Договоре.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения Договора, подлежат разрешению в претензионном порядке, а при не достижении Сторонами соглашения по спорным вопросам, споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда в соответствии с подсудностью, установленной действующим процессуальным законодательством.

Типовой договор на оказание услуг установки окон

Основные пункты типового договора на изготовление пластиковых окон и на (с доверенностью установленного образца) для заключения договора на.

Образец договора, который должны заключить поставщик окон и покупатель обязуется выполнить для Заказчика работы по изготовлению, доставке и.

Договор установки пластиковых окон для физических лиц — образец. Типовой договор на установку алюминиевых окон и балконных дверей: Анкета.

Вы можете воспользоваться образцом документа в готовом для заполнения ДОГОВОР ПОДРЯДА (на изготовление и установку ПВХ-профилей) г.

Индивидуальные предприниматели, особенно те чья работа связана с оказанием услуг по изготовлению и установке мебели, окон.

Главная Пластиковые окна Как заказать пластиковые окна Заключение договора на окна Заключение договора — важный этап, как с юридической точки зрения, так и с организационной. Только после заключения договора, в котором оговариваются условия поставки, система оплаты (предоплата, кредит, рассрочка), изделия направляются в производство. Традиционно местом заключения договора является офис компании или представительство завода по производству окон . В ряде компаний (в том числе и в Бизнес-М) предоставляется услуга оформления договора на дому. Этот вариант предусматривает выезд доверенного представителя компании (с доверенностью установленного образца) для заключения договора на объекте. В случае предоплатной системы взаиморасчетов, выдается кассовый чек на внесенную покупателем сумму. Будьте осторожны! В хрониках происшествий нередко фигурируют лица, обманутые «представителями фирм», с которыми они оформили договор на дому. Заключая заказ на изготовление окон на дому удостоверьтесь в том, что человек, представившийся представителем оконной компании имеет все необходимые документы, кассовый аппарат и книжку кассира-операциониста. Важные составляющие договора В любом, даже от руки составленном, договоре непременно должны быть четко обозначены стороны, его заключающие (Компания и Покупатель), предмет договора и условия его выполнения. При этом в договорах на пластиковые окна есть ряд важных пунктов которые должны быть обязательно. В договоре на изготовление пластиковых окон: Общая стоимость договора (и детально каждое изделие — что является более корректным с юридической стороны, так как, как правило, заказывается несколько изделий с комплектующими); Описание изделий (в общем виде в договоре и подробно в приложении, например, в листе комплектации); Сроки готовности изделий; Тип отгрузки (доставка или самовывоз собственными силами заказчика). Как правило, заключая договор на установку окон, менеджер предлагает клиенту самому выбрать наиболее удобные ему даты доставки и проведения монтажа. По согласовании указанных дат, они вносятся в договор и должны соблюдаться сторонами. Важно помнить! В случае, когда по вине одной из сторон даты проведения работ переносятся, ответственность и материальные расходы на повторный выезд и т.п. ложатся на виновника. Заключая договор, проверьте правильность ваших контактных данных (адрес и телефон), укажите перечень доверенных лиц, которые могут принять готовые изделия на объекте, в случае, если вы сами не сможете присутствовать на объекте в день доставки, монтажа. После подписания договора Подписав договор, вы, таким образом соглашаетесь с условиями предоставления изделий и услуг в нем указанных. Тем не менее, иногда некоторые изменения необходимо внести уже после того, как документ был подписан. Например вы забыли что-то заказать или изменились ваши личные планы. Эти и другие, не связанные с уже запущенными в производство изделиями, условия в принципе можно менять, для этого, как правило, достаточно связаться со своим менеджером заказа и сообщить о желаемых изменениях. После того, как документы из офиса попадают на производство, начинается новый цикл — изготовление пластикового окна. Консультация, замер и расчет стоимости оконных изделий Даже по ориентировочным размерам в оконной компании вам смогут рассчитать ориентировочную стоимость окон. После проведения замера профессиональным замерщиком, цена может измениться. Почему так происходит? Какие еще нюансы покупки окон предшествуют этапу заключения договора. Изготовление пластиковых окон — следующий этап после заключения договора При изготовлении пластиковых окон используется большое число элементов и комплектующих. От желаемых вами параметров зависит, будут ли при производстве использованы обычные ПВХ профили или «утепленные», обычные стеклопакеты или «энергосберегающие стеклопакеты». Как происходит сборка в зависимости от комплектации и сложности подробнее.

Договор на изготовление и установку пластиковых окон, детализация копию расчета стоимости и образец договора на руки для ознакомления и.

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ и окон несет Исполнитель до момента принятия этого результата Заказчиком.

Есть ли у кого типовой образец договора на изготовление и установку окон, балконных рам и т.д.Буду очень признательна.

Договор аренды здания (сооружения), заключенный на срок менее трех лет. изготовление окон · Договор подряда на изготовление и установку окон.

Договор оказания услуг по уборке помещений

Приведенные ниже рекомендации относятся к общему случаю составления договора оказания клининговых услуг. Для создания документа на ваших условиях воспользуйтесь шаблоном FreshDoc Договор оказания клининговых услуг или выберите другой типовой шаблон сервиса — Договор оказания услуг.

Заказывая услуги по уборке помещения, заказчик и исполнитель заключают договор оказания клининговых услуг (услуг по уборке). Согласно договору, исполнитель берет на себя обязательство по заданию заказчика оказать услуги по уборке помещения. Заказчик, в свою очередь, берет на себя обязательство оплатить услуги в размере и порядке, установленными договором.

Клининг — это услуга по профессиональной уборке, силами специализированных компаний.

Исполнителями по договору на уборку помещений является юридические лица (пример: клининговая компания) и индивидуальные предприниматели, а заказчиками могут быть физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели. Клининговые компании могут оказывать множество услуг, например: чистка мягкой мебели, ковров, уборка офиса или других помещений после ремонта, мытье полов, стекол и окон и многое другое.

Структура и содержание типового образца бессрочного договора оказания услуг

  1. Дата и место заключения договора.
  2. Наименование сторон.
  3. Предмет договора. В соответствии с условиями договора, исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги, указанные в перечне услуг. Задание на оказание услуг и Перечень услуг выносятся в отдельный документ, который после утверждения сторонами становятся неотъемлемой частью договора. Уточняется право исполнителя привлекать соисполнителей для оказания услуг. В этом же пункте указывается место оказания услуг.
  4. Срок действия договора. Указываются даты (или события) вступления в силу и окончания действия соглашения.
  5. Срок оказания услуг. Сроки определяются в приложении к договору — Перечне услуг.
  6. Права и обязанности сторон. Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается соглашение.
  7. Порядок сдачи-приема услуг. Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается договор и действующего законодательства РФ.
  8. Стоимость услуг и порядок расчетов. Указываются сумма договора, порядок, срок, способ и форма оплаты.
  9. Ответственность сторон. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соглашению в соответствии с бессрочным договором оказания услуг и действующим законодательством РФ.
  10. Основания и порядок расторжения договора. Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается соглашение, и может подробно описывать условия и порядок расторжения договора. Также основания расторжения могут определяться в соответствии с законодательством, т.е. соглашение может быть расторгнуто по соглашению сторон и в одностороннем порядке по письменному требованию одной из сторон.
  11. Разрешение споров. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров не является для исполнителя и заказчика обязательным. Судебные споры разрешаются в соответствии с законодательством РФ.
  12. Форс-мажор.
  13. Прочие условия.
  14. Список приложений.
  15. Адреса и реквизиты сторон.
  16. Подписи сторон.

Скачать типовой образец бессрочного договора оказания услуг можно в нашем онлайн-сервисе. К нему также прилагаются следующие дополнительные документы:

  • Задание на оказание услуг;
  • Перечень услуг;
  • Отчет исполнителя;
  • Отчет о расходах;
  • Акт сдачи-приема услуг;
  • Дополнительное соглашение;
  • График платежей;
  • Протокол разногласий;
  • Протокол согласования разногласий.

Еще по теме:

  • Авто страховка в челябинске Калькулятор ОСАГО (тарифы на ОСАГО утверждены правительством и не могут различаться у разных страховщиков России) Оформите полис ОСАГО до повышения цен! с осени 2018 тариф возрастет примерно на 20% Полис "ОСАГО без износа" для […]
  • Полис обязательного медицинского страхования москва макс-м Поиск по сайту Медицинская страховая компания «МАКС-М» расширила свое присутствие на территории Москвы, открыв новые пункты оформления и выдачи полисов обязательного медицинского страхования. . в Южном Бутове и Чертанове Южном. Пункт […]
  • Госпошлина раздел имущества супругов Госпошлина раздел имущества супругов Из этой статьи вы узнаете особенности определения и уплаты госпошлины при разделе имущества супругов и бывших супругов. Статья актуальная на 2015 год. Обычно я рекомендую производить раздел имущества […]
  • Воинская часть 13821 адрес Организация ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 13821 Юридический адрес: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН, ДЕРЕВНЯ ЧЕРНАЯ РЕЧКА ОКАТО: 41 - Ленинградская область Основной (по коду ОКВЭД): 75.22 - Деятельность, связанная с обеспечением военной […]
  • Юридические признаки договора дарения Договор дарения: понятие, характеристика и предмет Договор дарения - договор, по которому одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность, либо имущественное право […]
  • Как развод брать Развод с маленьким ребенком до 1 года в России Задайте вопрос юристу бесплатно! Кратко опишите в форме вашу проблему, юрист БЕСПЛАТНО подготовит ответ и перезвонит в течение 5 минут! Решим любой вопрос! Все данные будут переданы по […]