Содержание:

Договор подряда по установке окон

Договор подряда на производство и установку пластиковых окон

2.3. Заказчик обязан : 2.3.1. Оплатить стоимость настоящего в соответствии с. п.3. 2.3.2. Обеспечить на объекте возможность выполнения Исполнителем всех видов работ в указанные в настоящем Договоре сроки.

Договор подряда на окна пвх

На практике мы часто встречаемся с тем, что озвученные при оформлении сроки могут отличаться от тех, которые указываются в тексте.

Помните, что в спорной ситуации письменный будет иметь приоритет над устными договоренностями, даже если у вас есть свидетели или диктофонная запись обещаний сотрудника фирмы-изготовителя.

Образец договора на пластиковые окна (производство, установка и монтаж)

Договор подряда на монтаж ПВХ окон

5.1. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по выполнению условий данного третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

Договор подряда по установке окон

Заказчик обязан при подписании проверить и утвердить места установки, конфигурацию конструкции, отраженные в Приложении №1. После подписания Договора и Приложения №1 претензий Заказчика по конфигурации и конструкции не принимаются.

При этом сроки выполнения работ по настоящему отодвигаются соразмерно времени действия вышеперечисленных обстоятельств непреодолимой силы, в случае если они влияли на своевременное выполнение Договора.

Договор подряда на изготовление и установку ПВХ-профилей

Договор подряда на изготовление и установку ПВХ-профилей

Похожие формы

Акт приема-передачи выполненных работ по изготовлению и установке ПВХ-профилей (приложение к подряда на изготовление и установку ПВХ-профилей)

Смета (приложение к подряда на изготовление и установку ПВХ-профилей)

Эскиз изделия (приложение к договору подряда на изготовление и установку ПВХ-профилей)

Договор подряда на изготовление и установку арт-объекта

Акт приема-передачи выполненных работ по изготовлению и установке арт-объекта (приложение к подряда на изготовление и установку арт-объекта)

Задание заказчика подрядчику на изготовление гальванических элементов и батарей с использованием предоставленных заказчиком сырья и материалов (приложение к договору подряда на изготовление гальванических элементов и батарей)

Задание заказчика на изготовление промышленных изделий (приложение к подряда на изготовление партии промышленных изделий)

Договор подряда на монтаж пластиковых окон

1.3. Все пожелания Заказчика фиксируются в Приложении №1, устные договоренности не имеют силу. 1.4. В случае желания Заказчика внести изменения после подписания им Приложения №1 к, эти изменения фиксируются письменно в Приложении №2 и оплачиваются дополнительно.

Договор на установку окон! Будьте бдительны.

С наступлением теплых владельцы домов и квартир активно заключают договоры на изготовление и установку современных окон и дверей. Но некоторые предприимчивые субъекты, пользуясь доверием граждан, особенно преклонного возраста, недостаточным уровнем их знаний, проблемами со здоровьем, ведут нечестную предпринимательскую деятельность. Договоры на установку окон и дверей оформляются с нарушениями прав потребителей.

A ИМЕННО: предлагают особые условия исполнения заказов (всевозможные скидки, рассрочки платежей), побуждают потенциальных клиентов давать согласие нa моментальное оформление потребительских кредитов, не дав времени на изучение договоров и принятие взвешенных решений.

Такие методы работы фирм по установке окон и дверей приводят к тому что обманутым потребителям остается только подавать жалобы в организации по защите прав потребителей на некачественно предоставленные услуги, не соблюдение сроков выполнения заказов, невыполнение гарантийных обязательств.

Анализ договоров на установку окон, которые заключаются с желающими получить услугу, показывает, что исполнители работ по производству и установке металлопластиковых конструкций хотят уйти или ограничить ответственность за проведение работ по монтажу.

Условиями договоров предусматривается только поставка изделий заказчикам. Информацию по установке потребители получают в устной форме, что не позволяет в дальнейшем предъявить исполнителю претензию по срокам и качеству выполненного монтажа.

В большинстве своем договоры на установку окон не содержат информации о видах изделий, материалах, фурнитype, размерах, цвете. Не подтверждаются подписью заказчика и эскизы. B договорах бытового подряда потребители ограничиваются размерами неустойки в случае просрочки выполнения работ. Как правило, эта неустойка составляет 0,1%, 0,3%, в то время как статья 10 Закона Украины \»0 защите прав потребителей\» предусматривает пеню в размере 3% от стоимости работ за каждый день просрочки выполнения заказа.

Порядок оплаты стоимости услуг почти во всех договорах прописывается и согласовывается c заказчиком. Но вот расчетный документ (чек, квитанция), подтверждающий факт уплаченных заказчиком средств предоплатой или частями, исполнитель выписать, как правило, забывает. Предъявление же претензии при отсутствии платежного документа может стать серьезной проблемой.

Имеют место случаи, когда в договоре подряда отсутствует местонахождение исполнителя, что также затрудняет обращение потребителя за защитой своих прав. То есть подать заявление он может, но защитить его в таком случае будет непросто.

Не лишнее будет напомнить всем фирмам занимающимся изготовлением и установкой окон и дверей о необходимости соблюдать требования Законов Украины \»Об обращениях граждан\», «О защите прав потребителей\», Правил бытового обслуживания населения. Ведь каждый потребитель защищен законодательством Украины и соответствующими службами.

А заказчикам следует быть внимательными, взвешенно подходить к заключению договоров на выполнение услуг, будь то услуги по установке металлопластиковых окон или дверей, или на любые другие ремонты.

Рекомендуется потребовать письменного заключения договоров бытового подряда с указанием гарантийных сроков, а также выдачи квитанций на произведенные расчеты. При возникновении конфликтных ситуаций следует писать заявление на имя исполнителя услуг с требованием соблюдать условия договора. Такое заявление обязательно пишется в двух экземплярах, один из них с отметкой о вручении исполнителю заказчик оставляет себе. Если его претензии игнорируются, тогда следует обращаться за помощью в отдел по защите прав потребителей, который должен быть создан при каждом городском совете.

Судебное взыскание долгов. Оплата по факту!

Выигрываем сложные судебные дела по всей России. Опыт юристов более 8 лет. 96% успешных дел!

Чем мы можем Вам помочь?

Образец договора на выполнение работ по установке дверей

__________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ____________, действующего на основании ______________, с одной стороны,
и _______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора _____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется выполнить комплекс работ и сдать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Перечень работ определен Сторонами в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора.
1.3. Выполняя работы, Исполнитель руководствуется действующим законодательством для работ подобного рода.
1.4. Выполнение работ по настоящему Договору (за исключением работ по изготовлению) осуществляется в помещениях в нежилом здании, являющемся объектом культурного наследия федерального значения и расположенном по адресу: Российская Федерация, _______________
1.5. Срок выполнения работ определен Сторонами в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).

2. Порядок сдачи и приемки работ
2.1. Сдача результата работ Исполнителем и приемка его Заказчиком оформляются актом выполненных работ, подписанным обеими сторонами.
2.2. Заказчик подписывает акт выполненных работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения от Исполнителя или предоставляет мотивированный отказ от приемки работ.

3. Права и обязанности Исполнителя
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Выполнять работы собственными силами, средствами, материалами, оборудованием, принадлежащим Исполнителю.
3.1.2. Вместе с актом выполненных работ предоставить Заказчику надлежаще оформленные счет и счет-фактуру.
3.1.3. Согласовывать с Заказчиком заключение договоров субподряда, с представлением копий таких договоров.
3.1.4. При выполнении работ соблюдать установленные действующим законодательством нормы и правила по технике безопасности, охране труда, экологической и пожарной безопасности.
3.1.5. Обеспечить выполнение работ персоналом соответствующей квалификации.
3.1.6. В случае необходимости своими силами и за свой счет получить согласования и разрешительную документацию, необходимую для надлежащего исполнения Договора.
3.1.7. Немедленно ставить Заказчика в известность о случаях возникновения обстоятельств, препятствующих надлежащему выполнению работ по Договору.
3.1.8. После принятия результата работ предоставить Заказчику гарантийный талон на результат работ.
3.1.9. Устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты, возникшие при исполнении Договора.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам выполнения Работ в рамках настоящего Договора.
3.2.2. По согласованию с Заказчиком досрочно исполнить обязательства по Договору.

4. Обязанности Заказчика
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Принимать выполненные работы в порядке, предусмотренном Договором.
4.1.2. Оплатить выполненные работы в размере, указанном в пункте 5.1. Договора.
4.1.3. Обеспечить доступ Исполнителя в помещения для выполнения работ по настоящему Договору.

5. Цена и порядок расчетов
5.1. Цена подлежащих выполнению работ по настоящему Договору составляет 210 000 (двести десять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не учитывается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
5.2. В указанную в п. 5.1. Договора цену включена стоимость работ по изготовлению, доставке, монтажу дверных коробок (металлопластиковых перегородок, металлопластиковых дверей), демонтажу и утилизации старых дверных коробок-полотен, а также стоимость расходных материалов, используемых при выполнении работ, в том числе петель, засовов, шпингалетов, дверных замков, краски.
5.3. Цена подлежащих выполнению работ является фиксированной и пересчету не подлежит.
5.4. Заказчик производит оплату выполненных работ в объеме, указанном в пункте 5.1. Договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения счета, выставленного Исполнителем, счета-фактуры и подписанного Сторонами акта выполненных работ.
5.5. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

6. Гарантии
6.1. Гарантийный срок на результат работ составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня их принятия Заказчиком.
6.2. Гарантийное обслуживание результата работ осуществляет Исполнитель (производитель на основании гарантийного талона, надлежащим образом заполненного Исполнителем).

7. Ответственность сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем.
7.3. За неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере в размере 10% от цены настоящего Договора.
7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.5.
7.6. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Исполнитель.

8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» марта 2015 года, включительно, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
8.2. Прекращение (окончание срока) действия Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему за исключением гарантийного обязательства, но не освобождает Стороны от ответственности за нарушения, если таковые имели место, при исполнении условий настоящего Договора.

9. Порядок разрешения споров
9.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.
9.2. Достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Свердловской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
9.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 20 (Двадцать) календарных дней с даты ее направления.
9.5. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения), которой направлена претензия.
9.6. При необходимости в подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
9.7. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Свердловской области.
9.8. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, в случае не получения ответа на претензию в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента ее направления по надлежащему адресу, Сторона, направившая претензию, вправе обратиться в суд за разрешением спора.

10. Порядок расторжения Договора
10.1. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, в случае случаях нарушения Исполнителем существенных условий Договора.
10.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направляется Исполнителю.
10.4. При одностороннем отказе Стороны от исполнения Договора он будет считаться расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой надлежащего уведомления признаётся дата получения Стороной подтверждения о вручении другой Стороной данного уведомления. Для Заказчика такой датой также является дата получения информации об отсутствии Исполнителя по адресу, указанному в Договоре.
10.5. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесённого ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11. Форс-мажор
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Договора. К таким обстоятельствам Стороны относят: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, войну, военные действия, забастовки, принятие органами государственной власти и управления нормативных актов, делающих невозможным исполнение Сторонами своих обязательств.
11.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательств в срок, указанный в Договоре, то этот срок отодвигается соразмерно на все время действия соответствующего обстоятельства.
11.3. Сторона, для которой оказалось невозможным исполнение обязательств, вследствие вышеуказанных обстоятельств, обязана немедленно, не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления, в письменной форме уведомить другую Сторону. Наличие и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы должно подтверждаться документом, выданным соответствующим компетентным органом.
11.4. Если указанные обстоятельства будут длиться более 3 (трех) месяцев, каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, предварительно уведомив другую Сторону за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения. В этом случае Стороны обязаны произвести взаимные расчеты и впоследствии не вправе требовать друг от друга возмещения каких-либо убытков. При этом гарантийные обязательства Исполнителя на поставленный товар сохраняются.

12. Особые условия
12.1. Любые изменения условий настоящего Договора оформляются Дополнительным соглашением Сторон, вступают в силу после подписания уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
12.2. В случае внесения изменений в учредительные документы, изменения платежных реквизитов, адреса, Стороны должны в течение 3 (Трех) дней с момента изменений известить друг друга об этих изменениях.
12.3. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра настоящего Договора имеют одинаковую юридическую силу.
12.4. К настоящему Договору прилагается и является неотъемлемой его частью:
Приложение № 1 – Техническое задание.

13. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Договор на окна пвх образец для ип

В документе должны быть отражены сведения приобретаемого товара, его качественные характеристики. Документ должен быть составлен в двух экземплярах, один из которых передается покупателю, а второй остается у продавца. Оба документа должны иметь подписи сторон. Соглашение, которое грамотно составлено, позволит избежать конфликтных ситуаций, а также защитить свои права в судебной инстанции в случаях недобросовестного отношения продавца к своим обязательствам. Любое соглашение о приобретении пластиковых окон должно содержать следующие положения:

  • Сведения о месте заключения соглашения, о дате его соглашения, а также сведения о сторонах;
  • Сведения о предмете соглашения.

Договор на монтаж пвх окон

При этом сроки выполнения работ по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени действия вышеперечисленных обстоятельств непреодолимой силы, в случае если они влияли на своевременное выполнение Договора. 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Договора обеими сторонами.
7.2. Исполнитель гарантирует Заказчику выполнение работ по монтажу с надлежащим качеством сроком на месяцев. 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 8.1. Имущественная ответственность сторон регулируется в соответствии с действующим законодательством РФ.


Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, решаются договорным путем. В случае если стороны не могу прийти к соглашению, то все споры решаются в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2.

Договор подряда на монтаж пвх окон

В соответствии со статистическими данными пластиковые окна занимают лидирующие позиции среди продажи аналогичных изделий. Евроокна выполненные из дерева или светопропускающие конструкции из алюминия пока на данный момент не заняли своего места среди потребителей.


На сегодняшний день соотношение цена и качества считается наиболее выгодным при приобретении и установки пластикового окна, в отличие от других подобных изделий. Сейчас в любом городе достаточно много компаний, которые занимаются установкой пластиковых окон.

Содержание договора на установку и приобретение окна также у всех организаций разное. Поэтому необходимо знать, что должно быть включено в данное соглашение и на что следует обратить внимание при подписании, чтобы предотвратить наступление негативных последствий.

Договора на окна скачать

Договор подряда на монтаж пластиковых окон

При этом сроки выполнения работ по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени действия вышеперечисленных обстоятельств непреодолимой силы, в случае если они влияли на своевременное выполнение Договора. 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Договора обеими сторонами.

7.2. Исполнитель гарантирует Заказчику выполнение работ по монтажу с надлежащим качеством сроком на месяцев. 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 8.1. Имущественная ответственность сторон регулируется в соответствии с действующим законодательством РФ. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, решаются договорным путем. В случае если стороны не могу прийти к соглашению, то все споры решаются в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2.

В случае нарушения технологии устройства у Заказчика, Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика письменно в Приложении №2, ответственность за качество работ в этом случае Исполнитель не несет. 6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 6.1. При форс-мажорных обстоятельствах (пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, массовые беспорядки, забастовки, а также нормативные акты органов государственного управления и т.д.), если они повлияли на выполнение сторонами обязательств, стороны ответственности не несут.

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ и окон несет Исполнитель до момента принятия этого результата Заказчиком. Данный факт подтверждается подписанным сторонами акта приема выполненных работ.

1.4. Право собственности на окна по настоящему договору переходит к Заказчику после подписания акта выполненных работ. 1.5. Срок гарантии на Работы и окна – 1(один) год со дня подписания акта выполненных работ. 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 2.1.Права Заказчика: — в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность; — изменить условия настоящего договора в отношении результата работ, предусмотренные в Заказе, или отказаться от договора в любой момент при условии возмещении Исполнителю понесенных им затрат с учетом затраченного времени в связи с исполнением настоящего договора. 2.2.

Договор на окна пвх образец для ип

Заказчик обязан уплатить Исполнителю стоимость выполненных работ в соответствии с настоящим Договором и Приложениями №1, №2 к настоящему Договору, по окончании монтажа. З. ЦЕНА И СУММА ДОГОВОРА 3.1. Оплата производится по ценам, настоящего Договора и включает в себя стоимость ПВХ изделий и работ по монтажу в соответствии с Приложениями №1, №2. 3.2. Общая сумма договора составляет рублей. 3.3. Авансовый платеж составляет рублей. 4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 4.1. При подписании настоящего Договора, Заказчик оплачивает авансовый платеж. 4.2.

После окончания работ по настоящему Договору Заказчик оплачивает Исполнителю оставшуюся часть от общей суммы настоящего Договора, что составляет рублей. 4.3. Все расчеты между Исполнителем и Заказчиком по настоящему Договору производится в рублях на основании законодательства РФ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1.

Договор на окна пвх образец для ип скачать

Государственные органы исполнительной власти РФ Расторжение купли-продажи Дополнение к апелляционной жалобе Нарушение трудового договора Скачать образец подряда на производство и установку пластиковых окон: Договор подряда на производство и установку пластиковых окон заполняется в двух экземплярах. Образец на пластиковые окна (производство, установка и монтаж) Образец на пластиковые окна (производство, установка и монтаж) Дата заключения: . . Общество с ограниченной ответственностью « », далее именуемое «Исполнитель», в лице , действующего на основании доверенности от 10. Договор подряда на монтаж пластиковых окон подряда на монтаж пластиковых окон подряда на монтаж ПВХ, как и все подобные документы, имеет обязательные реквизиты.

bestwareznicof

Договор Поставки Пластиковых Окон

Установка (монтаж) пластиковых окон по договору подряда или поставки (купли-продажи). В некоторых случаях подрядчик — организация, или предприниматель, занимающиеся фактически установкой (монтажем) пластиковых окон, предлагают потребителю подписать договор под названием «договор поставки пластиковых окон» или «договор купли-продажи пластиковых окон». Согласно условиям такого договора, «поставщик» обязуется поставить (продать) «покупателю» пластиковые окна. На словах, разумеется, речь идет не только о покупке окон, но и их монтаже «поставщиком». Однако в договоре условия о производстве продавцом окон еще и работ по их установке расплывчаты, не конкретизированы.

  • Договор поставки пластиковых окон – документ, согласно которому одна сторона (ею является Исполнитель) дает обязательство изготовить.
  • Советы и юридические консультации адвокатов и юристов по теме «Ип заключила договор купли продажи на окон пвх в рассрочку.
  • Договор на ПВХ окна. Скачать образец типового договора на установку пластиковых окон Согласно статистике продаж, пластиковые окна на.
  • Окон, предлагают потребителю подписать договор под названием договор поставки пластиковых окон или договор купли-продажи пластиковых окон.

На что обратить внимание при заключении договора на изготовление окон ПВХ? Подробное описание заказа. В договоре должны. Дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор Обеспечить доставку товаров в пункт поставки Заказчика, находящегося по адресу: окон, дверей Поставщик ответственности не несет. 5.3. Гарантийное обязательство вступает в силу со дня установки пластиковых изделий.

Поэтому при появлении претензий по качеству монтажа окон, «поставщик» начинает утверждать, что он только продавец, за качество установки по договору не отвечает. И в самом деле, у потребителя отсутствуют доказательства произведенного монтажа именно «поставщиком», последний не подписал никаких актов, не зафиксирован факт проведения им работ какими-либо иными документами. Что делать потребителю в данном случае. Во-первых, необходимо знать, что название договора не влияет на его природу.

Суд квалифицирует договор не исходя из его наименования в «шапке», а анализирует все его условия, устанавливает исходя из этого действительную волю сторон. Поэтому, несмотря на то, что стороны поименованы в договоре как «поставщик» и «покупатель», при наличии в договоре условий о монтаже договор будет являться подрядным со всеми вытекающими правовыми последствиями.

Кроме того, не лишними по делу будут и свидетельские показания, подтверждающие факт установки окон именно «поставщиком». Так, например, по одному из дел судом постановлено: расторгнуть договор на поставку двух изделий из ПВХ-профиля (пластиковых окон) с комплектующими, взыскать с ИП в пользу потребителя уплаченную по договору сумму.

При этом суд указал следующее. Истец (потребитель) утверждает, что предметом договора являлась поставка окон с оказанием ответчиком работ по демонтированию старых окон и монтажу новых окон, что ответчиком фактически и было осуществлено. Ответчик, не отрицая факта заключения договора, ссылаются на то, что предметом договора являлась только доставка окон истцу, выполнение работ по монтажу условиями договора не предусматривалось. Анализируя содержание спорного договора, суд приходит к выводу, что данный договор был заключен на выполнение работ по изготовлению и установке пластиковых окон. Исходя из содержания договора, заключенного между Вальковой С. и индивидуальным предпринимателем Федоровым И.

данный договор не может быть расценен как договор поставки либо купли-продажи.

Исходя из буквального значения содержащихся в договоре слов и выражений, речь в нём идет о выполнении работ. Так, в п. 1. 1 указано, что поставщик обязуется выполнить работы, в п. 1. 3 – что заказчик обязуется уплатить цену. в том числе стоимость работ.

; в п. 2. 3 – после окончания работ заказчик и поставщик подписывают акт приема выполненных работ; в п. 2. 5 – в случае обнаружения скрытых недостатков в выполненных работах поставщика, заказчик обязан сообщить об этом в течение двух дней; в п.

3. 2 — полный расчет должен быть осуществлен до окончания всего комплекса работ; в п. 3.

– в случае необходимости проведения поставщиком дополнительных работ, они предварительно оплачиваются в полном объеме. Параграф 4 договора называется «Порядок приемки результата работ». Таким образом, из содержания договора в полной мере прослеживаются обязанности сторон и цель договора с учетом выраженной воли обоих лиц.

Из буквального толкования текста договора следует, что индивидуальный предприниматель обязуется выполнить именно работы. Истицей при обнаружении недостатков в установленных пластиковых окнах была направлена претензия ответчику с требованием устранения недостатков. Данное требование ответчиком исполнено не было. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки выполненной работы (оказанной услуги) не устранены исполнителем. ( Апелляционное определение Новоалтайского городского суда Алтайского края от 26 июня 2012 года, дело № 11-32/2012).

Отсутствие существенных условий договора подряда. Иногда ответчик, являющийся исполнителем по договору на установку пластиковых окон в целях избежания гражданско-правовой ответственности, ссылается на отсутствие всех существенных условий в договоре подряда. Например, суд посчитал что договор подряда на установку и монтаж оконных блоков является заключенным. Ответчик ссылался на то, что договор является незаключенным, т. в нем отсутствуют существенные условия. Это означает, что у ответчика нет обязанности перед истцом по выполнению работы, следовательно, нельзя говорить о том, что срок договора был нарушен.

Анализируя содержание спорного договора, суд пришел к выводу, что его сторонами согласованы его существенные условия, т. его предмет.

Так, из договора видно, что ответчик услугу по изготовлению оконных блоков из профиля TEPLOKON, а также их установку в соответствии с п. 5. договора.

В п. 5. договора перечислены необходимые работы, которые должен был выполнить Исполнитель.

Суд пришел к выводу о том, что предметом спорного договора является монтаж и установка четырех оконных блоков из профиля TEPLOKON, с отделкой откосов наружных, установкой слива и пластикового уголка. ( Решение Гурьевского городского суда Кемеровской области от 07. 06. 2012 г.

Вернуться к оглавлению обзора Претензии потребителя к качеству пластиковых окон ПВХ. Судебная практика.

Претензии потребителей о недостатках автомобиля, некачественной бытовой техники. Рекомендуем по теме статьи и комментарии:.

Образец претензии на устранение дефектов пластиковых окон

В (название фирмы из договора)
Адрес фирмы
от Фамилии Имени Отчества
Адрес для направления ответа
тел. _______________________

Претензия.

“____” _______ 201__ года я заключил с вами договор №_____ на выполнение работ по изготовлению, доставке и установке окон ПВХ в моей квартире. Гарантийный срок на изготовленное изделие и монтаж составляет ______ года. Правила эксплуатации я соблюдал в полном объеме.

В течение гарантийного срока я обнаружил в выполненных работах недостатки:
(подробно опишите все видимые дефекты, например: не доставлена и не установлена антимоскитная сетка; створка на окне в спальне не закрывается; на окне в кухне не срезана монтажная пена; из щелей в откосах окна в гостиной сильно дует; и т.п.)

Согласно ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) вправе по своему выбору потребовать, в том числе, безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги). При этом недостатки работы (услуги) должны
быть устранены исполнителем в разумный срок, назначенный потребителем.

Кроме того, в отношении работы (услуги), на которую установлен гарантийный срок, исполнитель отвечает за ее недостатки, если не докажет, что они возникли после принятия работы (услуги) потребителем вследствие нарушения им правил использования результата работы (услуги), действий третьих лиц или непреодолимой силы.

На основании изложенного, прошу в течение 10 дней с даты получения этой претензии безвозмездно устранить недостатки выполненных работ по договору №______ от ___.___.____, а именно:

доставить и установить антимоскитную сетку;
отрегулировать створку на окне в спальне, чтобы она закрывалась;
срезать монтажную пену на окне в кухне;
устранить поступление холодного воздуха из щелей в откосах окна в гостиной.

С уважением, _________________ Фамилия И.О., дата

Еще по теме:

  • Конституционное право зарубежных стран учебник 2010 Конституционное (государственное) право зарубежных стран - в 4-х томах - Т 1 - 2 - Часть общая - ред Страшун Б.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран - в 4-х томах - Т 1 - 2 - Часть общая - ред Страшун Б.А. - 2000 Том […]
  • 3 баглай м в конституционное право российской федерации Конституционное право Российской Федерации - Баглай М.В - Учебник - 2007 - 6 - е издание Конституционное право Российской Федерации - Баглай М.В - Учебник - 2007 - 6 - е издание Настоящий учебник, представляющий собой шестое, измененное и […]
  • Куда подавать заявление на развод нижний новгород Куда подавать заявление на развод Добрый день. Если у Вас есть несовершеннолетний ребенок, то ГПК РФ позволяет Вам подать исковое заявление о расторжении брака по своему месту жительства. Если потребуется помощь в этом вопросе, […]
  • Воинская часть аткарск ФКУ "ВЧ 89553" информация актуальна на 08.10.2018 на карточке организациис учетом всех используемыхисточников данных."> разделы Анкета Реорганизация в процессе реорганизации"> Реквизиты Учредители Арбитраж Проверки Связи […]
  • Воинская часть 30695 Войсковая Часть 3695 информация актуальна на 08.10.2018 на карточке организациис учетом всех используемыхисточников данных."> разделы Анкета Реквизиты Учредители Госзакупки Арбитраж Проверки Связи Лицензии ОКВЭД […]
  • Преображенский вал 24 корпус 1 снос дома решение Список исторических зданий, которые сохранят при реновации Власти Москвы утвердили список из 218 исторических зданий, которые сохранят при реализации программы реновации жилья в столице. Как следует из опубликованных на сайте мэрии […]